DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Al contestar refiérase
al oficio No. 14193
18 de diciembre, 2013
DCA-3257
Ingeniero
Cristian Vargas Calvo
Director Ejecutivo
Consejo Nacional de Vialidad
FAX: 2281-3314 y 2253-3584
Estimado señor:
Asunto: Se concede la autorización para variar el objeto, precio y plazo del contrato de obra
“Construcción de la nueva carretera San Carlos, Sección Sifón – Ciudad Quesada (La Abundancia)”, al
amparo del artículo 12 de la Ley de Contratación Administrativa y 200 de su Reglamento, cuya variación
es por un monto de $43.449.446,95 y un plazo de 571 días calendario.-
Damos respuesta a la solicitud de autorización remitida a este órgano contralor por parte de la
Administración, representada por medio del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y el Ministerio de
Obras Públicas y Transporte (MOPT), cuyo objeto es la modificación al contrato señalado en el Asunto de
este oficio, gestión que se plantea con fundamento en lo dispuesto en el artículo 200 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa.
Así, se procede a atender su oficio No. DIE-01-13-3685, que corresponde a autorización para modificar
vía adenda No. 6, el objeto, monto y plazo del contrato de obra “Construcción de la nueva carretera San
Carlos, Sección Sifón – Ciudad Quesada (La Abundancia)”. Se advierte que aún cuando se han suscrito
varias adendas al contrato en mención, este órgano contralor solo ha aprobado aquellas que en ejercicio de
sus competencias, le ha correspondido.
I. Antecedentes
•••• Mediante el oficio No. DIE-01-13-1791 del 05 de junio del 2013, el CONAVI requirió al
órgano contralor, autorización para modificar el objeto, monto y plazo del contrato de
obra “Construcción de la nueva carretera San Carlos, Sección Sifón – Ciudad Quesada
(La Abundancia)”, variación por un monto total de $43.449.446,95, la cual en su
momento se respaldó en la propuesta de dos órdenes de modificación (identificada ...
Fecha publicación: 06/01/2014
Fecha emisión: 18/12/2013
Institución: CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD
Emite: DIVISION DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA
Tipo documental: AUTORIZACIONES VARIAS
Proceso: TRAMITE DE PRORROGAS DE AUTORIZACIONES EN CONTRATACION ADMINISTRATIVA
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
T: (506) 501-8000 F: (506) 501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
Al contestar refiérase
al oficio Nro. 13794
12 de diciembre de 2013
DFOE-IFR-0716
Licenciada
Magally Mora Solís
Secretaria de Actas
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI)
Estimada señora:
Asunto: Aprobación del presupuesto inicial del período 2014 del Consejo
Nacional de Vialidad (CONAVI).
Con el propósito de que lo haga de conocimiento de los señores miembros del
Consejo de Administración, y se emitan las instrucciones a las instancias que
resulten pertinentes, se le comunica la aprobación del presupuesto inicial de esa
entidad por la suma de ¢261.210.382,3 miles.
Sobre el particular le indicamos lo siguiente:
1. CONSIDERACIONES GENERALES
1.1. ORIGEN DEL ESTUDIO Y ALCANCE
El estudio se originó en las atribuciones conferidas a la Contraloría
General de la República en los artículos 184 de la Constitución Política de la
República de Costa Rica, 18 de su Ley Orgánica No. 7428 y otras leyes conexas (en
el caso de Fideicomisos se debe señalar el artículo 14 de la LAFPP únicamente)
Para el análisis respectivo, se han tenido a la vista los siguientes
documentos: el presupuesto inicial y el plan anual, que fueron aprobados por
Consejo de Administración, según consta en el acta de la sesión No. 1048-13
celebrada el 26 de setiembre de 2013, y que fueran remitidos con el oficio No. FIN-
303-2013 del 27 de setiembre de 2013.
http://www.cgr.go.cr/
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
DFOE-IFR-0716 2 12 de diciembre de 2013
T: (506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San Jo ...
Fecha publicación: 15/12/2013
Fecha emisión: 12/12/2013
Institución: CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD
Emite: AREA FISC. SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
Tipo documental: PRESUPUESTO INICIAL (CLASE INACTIVA)
Proceso: ANALISIS DE PRESUPUESTO ORDINARIO
R-DCA-790-2013
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San
José, a las nueve horas del diez de diciembre de dos mil trece------------------------------------------------------
Diligencias interpuestas por Constructora Herrera, S.A. a la resolución R-DCA-752-2013 de las once
horas del veintiséis de noviembre del dos mil trece, dictada por esta División de Contratación
Administrativa con motivo del recurso de apelación interpuesto por Constructora el Bajo del León, en
contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública Nº 2013LN-000005-0DI00, promovida por el
Consejo Nacional de Vialidad, para la contratación de trabajos para la atención de la ruta nacional 761 (en
lastre) secciones de control 21880 (San Humberto (r.35)-límite cantonal Los Chiles / San Carlos
(Pocosol), 21960 (límite cantonal Los Chiles – San Carlos (r. Pocosol)-El Concho (Cruce Banderas);
21971 (El Concho (Cruce Banderas) – Llano Verde (Cruce Moravia) y 21972 (Llano Verde (Cruce de
Moravia)-Tiricias (r. San juan) (Frontera), zona 6-2. -----------------------------------------------------------------
RESULTANDO
I. Mediante resolución No. R-DCA-752-2013 de las once horas del veintiséis de noviembre del dos mil
trece, esta División declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por Constructora El Bajo del
León, en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública Nº 2013LN-000005-0DI00, promovida
por el Consejo Nacional de Vialidad, para la contratación de trabajos para la atención de la ruta nacional
761 (en lastre) secciones de control 21880 (San Humberto (r.35)-límite cantonal Los Chiles / San Carlos
(Pocosol), 21960 (límite cantonal Los Chiles – San Carlos (r. Pocosol)-El Concho (Cruce Banderas);
21971 (El Concho (Cruce Banderas) – Llano Verde (Cruce Moravia) y 21972 (Llano Verde (Cruce de
Moravia)-Tiricias (r. San juan) (Frontera), zona 6-2. ------------------------------------------------------- ...
Fecha publicación: 13/12/2013
Fecha emisión: 10/12/2013
Institución: CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD
Emite: DIVISION DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA
Tipo documental: RESOLUCIONES DE RECURSOS DE APELACION
Proceso: SOLICITUD DE ADICION Y ACLARACION DE OFICIO
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
T: (506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S : http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
Al contestar refiérase
al oficio Nro.13593
09 de diciembre de 2013
DFOE-IFR-0710
Licenciada
Magaly Mora Solís
Secretaria de Actas.
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI)
Estimada señora:
Asunto: Aprobación del presupuesto extraordinario Nro. 6 del año 2013 del
Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).
Con el propósito de que el presente oficio sea puesto en conocimiento de los
señores miembros del Consejo de Administración del CONAVI, en la sesión de dicho
órgano colegiado inmediata posterior a la fecha de recepción de este documento, se
emite la aprobación de esta Contraloría General del Presupuesto Extraordinario Nro. 6-
2013.
Es importante señalar que en el caso de no ejecutar estos recursos al 31 de
diciembre del presente año, las sumas sobrantes deberán reflejarse en la liquidación
como superávit específico para los fines que establece la Ley N°9166.
Sobre el particular esa Administración es la responsable de que las inversiones
contempladas en el Presupuesto Extraordinario N° 6, cuenten de previo con los estudios
técnicos respectivos, así como la realización de los respectivos procedimientos de
contratación para las obras de reconstrucción y mejoramiento que se proponen en dicho
documento. Condiciones que podrán ser fiscalizados por esta Contraloría General de
conformidad con las potestades que el ordenamiento jurídico vigente le otorga.
Atentamente,
Allan Roberto Ugalde Rojas
Gerente de Área
JLCV/JBA/ARUR/mzl
Ce: G-2012002509, P-13
Ni: 30352-2013
http://www.cgr.go.cr/
2013-12-10T11:27:20-0600
] ...
Fecha publicación: 13/12/2013
Fecha emisión: 09/12/2013
Institución: CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD
Emite: AREA FISC. SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
Tipo documental: PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
Proceso: ANALISIS DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
R-DCA-780-2013
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San
José, a las trece horas del cinco de diciembre del dos mil trece.----------------------------------------------------
Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio HG-T.Q.O, en contra del acto de adjudicación de la
Licitación Abreviada No.2012LA-000083-0DI00, promovida por el Consejo Nacional de Vialidad,
para “Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No 926 (en lastre), secciones de control No
50202,50203 y 50204, Tilarán – El Silencio - Viejo Arenal – Tronadora”, acto recaído a favor de El Bajo
León S.A.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESULTANDO
I. Que Consorcio HG-T.Q.O, interpuso en fecha 21 de noviembre del 2013 ante este órgano contralor
recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No.2012LA-000083-
0DI00. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Que mediante auto de las trece horas con veinte minutos del veinticinco de noviembre del dos mil
trece este órgano contralor solicitó el expediente administrativo, el cual fue remitido por la Administración
mediante oficio No. PRO-01-13-3946 de fecha 26 de noviembre del 2013.---------------------------------------
III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y
reglamentarias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSIDERANDO
I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución de este asunto se tienen por demostrados los siguientes
hechos de interés: 1) El Consorcio HG-T.Q.O indicó en su oferta en lo que resulta pertinente que: “ Según
lo dispuesto en la ley 8220 y su reforma mediante ley 8990 “Protección al ciudadano del exceso de
requisitos y trámites administrati ...
Fecha publicación: 10/12/2013
Fecha emisión: 05/12/2013
Institución: CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD
Emite: DIVISION DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA
Tipo documental: RESOLUCIONES DE RECURSOS DE APELACION
Proceso: ANALISIS DE ADMISIBILIDAD DE RECURSOS DE APELACION
Tesauro: Fundamentación del recurso de apelación, Plazo y legitimacion para interponer la apelacion
DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
T: (506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S : http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
Al contestar refiérase
al oficio Nro. 13042
26 de noviembre de 2013
DFOE-IFR-0678
Licenciada
Magaly Mora Solís
Secretaria de Actas.
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI)
Estimada señora:
Asunto: Aprobación parcial del presupuesto extraordinario Nro. 5 del año 2013
del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).
Con el propósito de que el presente oficio sea puesto en conocimiento de los
señores miembros del Consejo de Administración del CONAVI, en la sesión de dicho
órgano colegiado inmediata posterior a la fecha de recepción de este documento, se le
comunica la aprobación parcial de está Contraloría General, al Presupuesto Extraordinario
Nro. 5-2013.
Sobre el particular se señalan los siguientes puntos:
1. La aprobación parcial del Presupuesto Extraordinario Nro. 5, se emite a esa
Administración, en el tanto se cumpla con las siguientes condiciones:
a) Que el ingreso por concepto de transferencias de capital corresponda a la
suma de ¢24.800.000,0 miles, producto de la transferencia aprobada en el
Primer Presupuesto Extraordinario de la República para el ejercicio económico
del 2013, aprobado según la Ley Nro. 9166 publicada en el Alcance Digital
Nro. 124, a La Gaceta Nro. 180 del 19 de setiembre de 2013.
b) Que los proyectos contemplados en el Programa 2, Conservación Vial, se
ajusten a lo establecido en la Ley Nro. 7798 de Creación del Consejo Nacional
de Vialidad, así como a lo dispuesto en el Informe Nro. DFOE-IFR-IF-06-2013
denominado “Informe de la Auditoría de Carácter Especial sobre los Contratos
de Conservación Vial Administrados por el Consejo Nacional de Vialidad” de
fecha 31 de julio del 2013, emitido por esta Contraloría General; en ...
Fecha publicación: 29/11/2013
Fecha emisión: 26/11/2013
Institución: CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD
Emite: AREA FISC. SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
Tipo documental: PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
Proceso: ANALISIS DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
Asunto: RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR CONSTRUCTORA EL BAJO DEL LEÓN, S.A., EN CONTRA DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2013LN-000005-0DI00, PROMOVIDA POR EL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD, PARA LA CONTRATACIÓN DE TRABAJOS PARA LA ATENCIÓN DE LA RUTA NACIONAL N° 761 (EN LASTRE) SECCIONES DE CONTROL 21880 (SAN HUMBERTO (R.35)-LÍMITE CANTONAL LOS CHILES / SAN CARLOS (POCOSOL), 21960 (LÍMITE CANTONAL LOS CHILES – SAN CARLOS (R. POCOSOL)-EL CONCHO (CRUCE BANDERAS); 21971 (EL CONCHO (CRUCE BANDERAS) – LLANO VERDE (CRUCE MORAVIA) Y 21972 (LLANO VERDE (CRUCE DE MORAVIA)-TIRICIAS (R. SAN JUAN) (FRONTERA), ZONA 6-2, ACTO QUE RECAYÓ EN FAVOR DE CONSTRUCTORA HERRERA, S.A., POR UN MONTO TOTAL DE ¢713.348.480,00.
R-DCA-752-2013
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San
José, a las once horas del veintiséis de noviembre del dos mil trece.----------------------------------------------
Recurso de apelación interpuesto por Constructora El Bajo del León, S.A., en contra del acto de
adjudicación de la Licitación Pública Nº 2013LN-000005-0DI00, promovida por el Consejo Nacional
de Vialidad, para la contratación de trabajos para la atención de la ruta nacional 761 (en lastre) secciones
de control 21880 (San Humberto (r.35)-límite cantonal Los Chiles / San Carlos (Pocosol), 21960 (límite
cantonal Los Chiles – San Carlos (r. Pocosol)-El Concho (Cruce Banderas); 21971 (El Concho (Cruce
Banderas) – Llano Verde (Cruce Moravia) y 21972 (Llano Verde (Cruce de Moravia)-Tiricias (r. San
juan) (Frontera), zona 6-2, acto que recayó en favor de Constructora Herrera, S. A. -------------------------
RESULTANDO
I.- La empresa Constructora el Bajo del León, S. A., interpuso recurso de apelación en contra del acto de
adjudicación de la Licitación Pública Nº 2013LN-000005-0DI00, por cuanto considera que su propuesta
no fue adjudicada por aplicación de criterios extra cartelarios y en caso de prosperar su recurso ocuparía el
primer lugar de la calificación . -----------------------------------------------------------------------------------------
II.- Mediante auto de las once horas del primero de octubre de dos mil trece, se confirió audiencia inicial a
la Administración y a la adjudicataria, la cual fue contestada mediante escritos agregados al expediente de
apelación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III.- Mediante auto de las catorce horas del quince de octubre del año dos mil trece, se confirió audiencia
especial a la apelante para que se refiriera a las manifestaciones de la adjudicataria en relación con su
oferta, la cual fue ...
Fecha publicación: 29/11/2013
Fecha emisión: 26/11/2013
Institución: CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD
Emite: DIVISION DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA
Tipo documental: RESOLUCIONES DE RECURSOS DE APELACION
Proceso: TRAMITE Y RESOLUCION DE RECURSOS DE APELACION (FONDO)
R-DCA-719-2013
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San
José, a las doce horas del doce de noviembre de dos mil trece.------------------------------------------------------
Recurso de objeción presentado por la empresa Constructora Sánchez Carvajal, S.A. en contra del
cartel de la Licitación Pública Internacional 2013LI-000013-0DE00, promovida por el Consejo Nacional
de Vialidad para la contratación del diseño y construcción de la ruta nacional N° 3, sección: intersección
Pozuelo (radial Uruca, ruta nacional N° 108)- intersección Jardines del Recuerdo (Ruta Nacional N°
106).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.-POR CUANTO: Constructora Sánchez Carvajal, S. A. el día veintinueve de octubre de dos mil trece
interpuso ante esta Contraloría General recurso de objeción en contra del cartel de la referida licitación.----
II.-POR CUANTO: Mediante auto de las trece horas del treinta de octubre de dos mil trece, esta División
confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera acerca del recurso interpuesto por
Constructora Sánchez Carvajal S. A., y remitiera copia del cartel del concurso. En el plazo conferido, el
Consejo Nacional de Vialidad contestó la audiencia mediante oficio número UE-1379-2013 del cuatro de
noviembre de dos mil trece.----------------------------------------------------------------------------------------------
III. POR CUANTO: Evaluación de la experiencia solicitada: Indica la objetante que con la exigencia
señalada en el punto C.2.2 del cartel de la licitación, que dispone: “En la evaluación de la experiencia
solicitada en este aspecto, solo se considerarán las obras o proyectos que hayan sido recibidas (os) a
satisfacción por el Contratante, mediante la Recepción Definitiva de las obras de los contratos
respectivos”, se limita su participación, debido a que los pue ...
Fecha publicación: 15/11/2013
Fecha emisión: 12/11/2013
Institución: CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD
Emite: DIVISION DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA
Tipo documental: RESOLUCIONES DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL
Proceso: TRAMITE Y RESOLUCION DE RECURSOS DE OBJECION AL CARTEL
Asunto: SE OTORGA REFRENDO CONTRALOR AL CONTRATO CELEBRADO CONTRATAR TRABAJOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS RUTAS NACIONALES NOS. 301, 313 Y 315 (EN LASTRE), SECCIONES DE CONTROL NOS. 10660, 10720, 10731, 10732, 10652, 10640, 11320, 10611 Y 106212, ZONA 1-3, SUSCRITO ENTRE EL CONAVI Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA HERMANOS BRENES S. A., POR LA SUMA DE ¢1.239.813.442,42 (LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2013LN-000009-ODI00).
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Al contestar refiérase
al oficio No. 11933
04 de noviembre de 2013
DCA-2742
Señor
Cristian Vargas Calvo
Director Ejecutivo a. i.
Concejo Nacional de Vialidad
Estimado señor:
Asunto: Se otorga refrendo al contrato suscrito entre el CONAVI y la empresa Constructora
Hermanos Brenes S. A., para contratar trabajos para la atención de las rutas nacionales Nos. 301, 313
y 315 (en lastre), secciones de control Nos. 10660, 10720, 10731, 10732, 10652, 10640, 11320, 10611
y 106212, zona 1-3por la suma de ¢1.239.813.442,42 (Licitación Pública No. 2013LN-000009-
ODI00).
Nos referimos a su oficio No. DIE-07-13-3380 del 26 de setiembre de 2013, recibido en este órgano
contralor el día 30 del mismo mes y año, mediante el cual requiere refrendo contralor para el contrato
indicado en el asunto.
Mediante oficio No. DCA-2653 este órgano contralor requirió información adicional, la cual fue
atendida de conformidad con los términos del oficio No. DIE-07-13-3892.
Una vez analizado el expediente de la contratación según lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento
sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, se devuelve el contrato
debidamente refrendado pero condicionado en los siguientes aspectos:
1. Queda a entera responsabilidad de la Administración contar oportunamente con la totalidad del
disponible presupuestario necesario para hacer frente a las obligaciones que deriven de la presente
contratación. Además, previo a dar la orden de inicio queda a entera responsabilidad del CONAVI
verificar que tales recursos puedan legalmente ser utilizados para la necesidad propuesta, así como
que las vías donde se realizarán los trabajos se contemplen dentro del ámbito de competencia de
esa Administración.
2. Debe tener presente la Administración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del
Reglamento sobre el Refren ...
Fecha publicación: 07/11/2013
Fecha emisión: 04/11/2013
Institución: CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD
Emite: DIVISION DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA
Tipo documental: CONTRATOS Y/O ADDENDA
Proceso: REFRENDO DE CONTRATOS
R-DCA-690-2013
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San
José, a las diez horas del primero de noviembre de dos mil trece.----------------------------------------------
Recurso de apelación interpuesto por la empresa Constructora Hernán Solís S.R.L., en contra del
acto de readjudicación de la Licitación Pública No. 2012LI-000005-0DE00, promovida por el
Consejo Nacional de Vialidad, para el diseño y construcción de tres intercambios en la carretera
Interamericana Norte, sección Cañas –Liberia, acto recaído a favor de la empresa Puentes y Calzadas
Infraestructura S. L. U.---------------------------------------------------------------------------------------------
RESULTANDO
I.- La empresa Constructora Hernán Solís S. R. L., presentó recurso de apelación en contra del acto de
adjudicación mención, por cuanto considera que la oferta de la empresa adjudicataria y la firma
Constructora Sánchez Carvajal S. A., presentan incumplimientos que las descalifican de forma tal que
es su oferta la que ostenta el mejor derecho para resultar readjudicataria del concurso.---------------------
II. Mediante auto de las ocho horas del nueve de agosto del dos mil trece, se confirió audiencia inicial
a la Administración, a la adjudicataria y a la empresa Constructora Sánchez Carvajal S. A., para que se
refiriera a los argumentos expuestos por la recurrente. Asimismo, se concedió audiencia a todas las
partes ante una eventualidad nulidad de las ofertas respecto a los porcentajes del diseño ejecutivo y
supervisión del contratista, las cuales fueron contestadas mediante escritos agregados al expediente de
apelación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Mediante auto de las once horas del cinco de setiembre del dos mil trece, se confirió audiencia
especial a la empresa apelante para que se refiriera a los argumentos exp ...
Fecha publicación: 06/11/2013
Fecha emisión: 01/10/2013
Institución: CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD
Emite: DIVISION DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA
Tipo documental: RESOLUCIONES DE RECURSOS DE APELACION
Proceso: TRAMITE Y RESOLUCION DE RECURSOS DE APELACION (FONDO)